- 相關(guān)推薦
消防設(shè)施安裝改造施工合同范本
發(fā)包人(甲方)：
住址：
承包人(乙方)：
住址：
風(fēng)險提示：發(fā)包人的相對義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律法規(guī)，甲方同意將____________________項目的消防工程交給乙方施工，為明確雙方在施工過程中的責(zé)任，結(jié)合本工程具體情況，訂立如下協(xié)議。
一、工程概括
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包方式：
4、工程內(nèi)容：圖紙作為參考，以實際為準。
二、合同價款與付款方式
1、合同總造價：
2、本合同簽訂后，由乙方辦理報建手續(xù)，即前期預(yù)埋工程。甲方支付乙方工程款______%，即____________萬元。
3、該項目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設(shè)備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款______%，即____________萬元。
4、乙方完成總工程量70%時，甲方再向乙方支付工程進度款______%，即____________萬元。
5、本消防工程施工完畢，經(jīng)有關(guān)部門檢測驗收合格并取得合格證后______日內(nèi)甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%質(zhì)保金，保修期滿后支付)。
三、施工日期
風(fēng)險提示：關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
1、本工程預(yù)計______年______月______日開工， ______年______月______日完工，完工后五日內(nèi)組織驗收，總工期______天。
2、工期順延
(1)如因臺風(fēng)等不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。
(2)因甲方支付工程款不到位，無法施工，協(xié)商后仍不能解決的。
(3)因連續(xù)______小時停電，導(dǎo)致無法正常施工的
若乙方無正當理由不開工，延誤工期的，由乙方承擔因懈怠造成的損失。
風(fēng)險提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
四、設(shè)備及材料供應(yīng)方式
1、本工程所需要設(shè)備及材料經(jīng)雙方協(xié)商一致，均由______方負責(zé)供應(yīng)。
2、______方提供的材料設(shè)備，必須符合國家消防產(chǎn)品質(zhì)量驗收標準，并具有合格證書。因產(chǎn)品質(zhì)量不符合驗收標準而發(fā)生的工程質(zhì)量事故或造成返工損失，均由______方負責(zé)。
風(fēng)險提示：工程質(zhì)量未符合標準的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
五、工程質(zhì)量及驗收交工
1、工程質(zhì)量應(yīng)全部達到設(shè)計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標準。
2、隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現(xiàn)場進行檢查，辦理隱蔽工程的相關(guān)手續(xù)。如發(fā)生一切質(zhì)量問題，乙方負責(zé)。
3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工驗收資料，明確完工日期。乙方組織工程驗收，甲方協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。
風(fēng)險提示：保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
4、工程竣工交驗后，保修按國家有關(guān)規(guī)定辦理，確保本工程質(zhì)量保修期______年。
六、雙方職責(zé)
(一)甲方職責(zé)
1、派駐工地代表，對工程進度、質(zhì)量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程。協(xié)調(diào)中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電，確保大型機械使用方便。負責(zé)提供材料、設(shè)備及工具存放室。
2、根據(jù)合同規(guī)定和要求，按時辦理撥款和結(jié)算，將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。
3、如建筑設(shè)計變更，加層造成消防驗收不合格，需重新報建驗收，所增加費用和消防部門處罰的責(zé)任由甲方承擔。
4、合同生效后，甲方應(yīng)組織圖紙會審、技術(shù)交底會議，并及時向乙方提供施工圖紙____套。
(二)乙方職責(zé)
1、施工前，及時做好各項施工準備工作，辦理好消防報批手續(xù)。
2、嚴格按照設(shè)計圖和消防規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量和施工工期。
3、已安裝的設(shè)備，在工程未投入使用前做好保管工作。及時提交竣工驗收資料，乙方負責(zé)通過當?shù)叵啦块T的驗收，并取得消防達標文件及驗收合格證書，否則不予結(jié)算。
4、在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，對屬于乙方負責(zé)的工程質(zhì)量問題負責(zé)無償修理，并對消防工程進行不定期的維修工作，確保消防設(shè)備的正常運行。因甲方使用管理不當，如斷電，水、油滲透造成設(shè)備損壞，甲方應(yīng)負擔設(shè)備款由乙方維修。
5、嚴格遵守甲方頒布的有關(guān)規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。安全作業(yè)，文明施工。
6、施工過程中因乙方原因發(fā)生的安全事故一律由乙方負責(zé)，甲方不負任何責(zé)任。
七、爭議解決
雙方約定的合同各項條款，在本合同實施過程中遵照執(zhí)行，如發(fā)生爭議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，均可向工程所在地人民法院起訴。
八、附則
1、本合同一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
負責(zé)人
聯(lián)系方式：
______年______月______日
乙方：
負責(zé)人
聯(lián)系方式：
______年______月______日
【消防設(shè)施安裝改造施工合同】相關(guān)文章：
安裝承攬合同范文02-21
外墻廣告制作安裝合同范文3篇03-22
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同（通用10篇）02-20
別墅土建施工合同范本（通用10篇）05-06
電力工程安裝協(xié)議書（通用5篇）07-12
施工方案的種類11-07
居民電表安裝的申請書（精選10篇）08-25
太陽能電池板原理及安裝12-14
建筑施工技術(shù)實習(xí)報告05-02