- 相關(guān)推薦
農(nóng)村私人自建房協(xié)議書(精選5篇)
在當(dāng)今社會(huì)生活中,人們運(yùn)用到協(xié)議書的場(chǎng)合不斷增多,簽訂協(xié)議書能夠保證雙方合作愉快。那么你真正懂得怎么寫好協(xié)議書嗎?以下是小編幫大家整理的農(nóng)村私人自建房協(xié)議書(精選5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
農(nóng)村私人自建房協(xié)議書1
房主(甲方):
承建方(乙方):
甲方委托乙方承建一棟二層磚混結(jié)構(gòu)民房住宅,為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議;
一、 私人住宅主體工程。
二、 承建方式;甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、 建房工期:建房工期為60天,施工日期由簽訂合同之日算起。
四、 工程價(jià)格:按平方米320元計(jì)算。
五、 施工安全要求及質(zhì)量問題責(zé)任:
1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的`安全防護(hù)措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費(fèi)用。
2、乙方要根據(jù)建筑操作規(guī)程按質(zhì)按量施工,不許偷工減料。若有工程質(zhì)量問題(如主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;挑梁斷裂、露筋等)發(fā)生,經(jīng)有關(guān)部門評(píng)估后由乙方承擔(dān)一切損失。
六、 工期延誤:乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。對(duì)因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可相應(yīng)順延。
1、 因停電、下雨等造成停工;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意給予順延的其它情況。
七、 付款方式:
1、 乙方地基完工后,甲方將付清地基所用的費(fèi)用,并預(yù)付工程款貳萬元整。
2、 底層屋面完工后,若無質(zhì)量問題,甲方支付工程款貳萬元整。
3、 頂層屋面澆注完工后,若無質(zhì)量問題,甲方支付工程款壹萬元整。
4、 外墻粉刷完工,若無質(zhì)量問題,甲方支付工程款伍仟元整。
5、 內(nèi)墻粉刷完工,若無質(zhì)量問題,甲方支付工程款伍仟元整。
6、 余款待整個(gè)工程竣工后,經(jīng)明年一個(gè)雨季檢驗(yàn),如無質(zhì)量問題,將在8月份一次性付清。
八、 本合同一式兩份,甲、乙雙方簽字后生效。生效后甲乙雙方必須共同遵守執(zhí)行。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(簽名):
乙方(簽名):
日期:
農(nóng)村私人自建房協(xié)議書2
甲方:________________(姓名,身份證號(hào)碼)
乙方:________________(姓名,身份證號(hào)碼)
甲方擬建房屋一座,位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組,由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
、奔追截(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前___天通知甲方購(gòu)買所需材料。
⒉乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
、硵嚢铏C(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
、垂て趶腳____年___月___日開始建設(shè),工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
⒌乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的.安全教育,嚴(yán)格管理,遵守國(guó)家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
、兑曳剿鶎偃藛T的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
、币曳綉(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,按照?qǐng)D紙施工,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
、仓匾┕み^程:如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。
⒊甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成后一年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。
三、付款方式
、惫こ炭罱Y(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,每平方米人民幣_(tái)__元。
⒉付款時(shí)間:第一次付款在施工開始后___天內(nèi),第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗(yàn)后____天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
⒈由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元。
甲方(簽名):
乙方(簽名):
日期:
農(nóng)村私人自建房協(xié)議書3
甲方:
乙方:
房主人(甲方)
承建人(乙方)
甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、建筑項(xiàng):私人住宅主體工程。
二、承建方式:
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應(yīng)及時(shí)提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進(jìn)度。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及模板、搭架用的'竹木等,費(fèi)用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費(fèi)用由乙方自理。
三、建房工期:建房工期為天,自挖地基,標(biāo)高正負(fù)零零線開始施工算起。
四、承建工程價(jià)格:
五、施工安全要求:乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn),責(zé)任與甲方無關(guān)。
六、工期延誤:乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。對(duì)因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可相應(yīng)順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式:乙方進(jìn)場(chǎng)后,甲方將預(yù)付工程款元,以后將按工程進(jìn)度付款。每層澆注封頂后,若無質(zhì)量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預(yù)付工程款元。余下的人工錢待整個(gè)工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內(nèi)全部付清。
八,違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決辦法:
1、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
甲方:
乙方:
__年__月__日
農(nóng)村私人自建房協(xié)議書4
發(fā)包方(甲方):________________
承包方(乙方):________________
第一條工程概況
1、工程名稱:農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。
2、施工地點(diǎn):玉溪市江川縣。
3、房屋概況:房型________(層),建筑面積約________平方米。
第二條裝修施工內(nèi)容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方,施工內(nèi)容為:水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,包水管,頂面、墻面涂料,材料安裝,隔斷制作,搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料,由甲方提供裝修所需材料,乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進(jìn)行施工作業(yè)。裝修設(shè)計(jì)方案由甲乙雙方共同商定后實(shí)施,施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時(shí)通知乙方,乙方應(yīng)無條件采納。
第四條裝修價(jià)款
本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目總價(jià)款:________元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),大寫________(人民幣整),該價(jià)款為施工包干價(jià)。
第五條裝修款項(xiàng)支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內(nèi),甲方對(duì)房屋裝修進(jìn)行竣工驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價(jià)款的95%,剩余總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的,甲方將質(zhì)保金退還乙方。
第六條裝修工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對(duì)甲方提供的.材料造成損害,損害材料價(jià)值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的,甲方可不予追究;損害材料價(jià)值超過200元的,乙方應(yīng)全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工。工人進(jìn)行裝修施工,工人管理和勞務(wù)費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé);乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴(yán)格落實(shí),如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故,涉及到的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由乙方全部承擔(dān),且甲方若因此被法院等司法機(jī)關(guān)判決承擔(dān)賠償責(zé)任的,甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人,如乙方違反本約定,甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責(zé)任。
第十條協(xié)議的變更和解除
1、乙方違反本合同第九條約定的,甲方有權(quán)解除本合同,并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的,甲方有權(quán)解除本合同,解除合同通知自送達(dá)乙方時(shí)生效。
第十一條違約責(zé)任
1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的,每逾期一天應(yīng)向甲方承擔(dān)30元的違約金;
2、乙方施工過程中對(duì)甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的,應(yīng)承擔(dān)恢復(fù)原狀、賠償損失的違約責(zé)任。
第十二條本協(xié)議一式二份,自甲乙雙方簽字或蓋章后生效
甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果,由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章):________乙方(簽章):________
住所:________住所:________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:________委托代理人:________
電話:________電話:________
________年________月________日________年________月________日
農(nóng)村私人自建房協(xié)議書5
建房房東發(fā)包方: 以下簡(jiǎn)稱甲方
承接方或承包方: 以下簡(jiǎn)稱乙方
現(xiàn)甲方 村 號(hào)原有層房,委托乙方施工承建。甲方自備所有材料,即包清工的形式發(fā)包給乙方。為了保證質(zhì)量,能按時(shí)完成任務(wù),甲方與乙方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議:本合同條款本著公平,公正的原則,雙方充分協(xié)商達(dá)成一致意見并簽訂本合同,雙方必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
一、 工程名稱:甲方私人住宅。
二、 工程地點(diǎn): 工程限期:從 年 月 日至 年 月 日止。
三、 工程議價(jià):每平方米 元 共計(jì):人民幣 元整。
四、承包方式:乙方以包工的形式承建甲方的樓面加建工程,甲方全包料,包括模板、頂架、外墻排柵及施工機(jī)械的'租賃等及它細(xì)節(jié)工具及一切建筑材料。乙方負(fù)責(zé)其他用于施工的輔助設(shè)備如(料斗、推車、小型攪拌機(jī),架板架管等)。
五、 工程內(nèi)容
六、建好后乙方搞好屋內(nèi)、四周衛(wèi)生,做好防火防盜。做到人走場(chǎng)地清。
七、 乙方在建房施工時(shí),一定要保證質(zhì)量。如有不符合質(zhì)量問題,甲方要求翻工,乙方必須服從或雙方協(xié)商解決。
八、 1、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力,造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方責(zé)任。
2、如果造成傷亡事故,由人民法院裁定后由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
3、施工過程中若造成鄰居房屋損壞,由乙方負(fù)責(zé)維護(hù)維修,甲方積極幫助解決。
九、若遭受自然非人為干擾,影響乙方施工,損壞的建筑材料,由甲方負(fù)責(zé)。另外,如需修改施工內(nèi)容,增加工程項(xiàng)目必須與雙方商量,雙方達(dá)成一致,做到互相尊重、順利完成本次施工任務(wù)。
十、 乙方進(jìn)場(chǎng)后,施工用水用電由甲方負(fù)責(zé),保證施工場(chǎng)地通水通電。
十一、 付款方式:開工首付工程量的` %,完工后一周內(nèi)全部付清。
十二、 本合同書經(jīng)雙方確認(rèn)后,即生效,雙方必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
十三、本合同共一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,打印和手寫具有同等法律效力,未盡事宜需經(jīng)雙方協(xié)商,意見一致后可作補(bǔ)充條文。結(jié)算付清工程款項(xiàng)后,本合同書自然終止無效。
甲方房東簽字:
乙方承接方簽字:
日期:
【農(nóng)村私人自建房協(xié)議書】相關(guān)文章:
私人自建房買賣簡(jiǎn)單協(xié)議書(通用5篇)09-30
農(nóng)村自建房轉(zhuǎn)讓簡(jiǎn)單協(xié)議書(精選14篇)07-05
農(nóng)村私人購(gòu)房合同03-17
農(nóng)村私人土地永久轉(zhuǎn)讓簡(jiǎn)單協(xié)議書(通用10篇)10-08
農(nóng)村自建房租賃合同03-07
農(nóng)村自建房施工合同書05-25