- 相關(guān)推薦
木材加工合同書樣本（通用5篇）
隨著法律觀念的日漸普及，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的木材加工合同書樣本（通用5篇），歡迎閱讀與收藏。
木材加工合同書樣本1
發(fā)包人：XX木材廠
法定代表人(下稱甲方)：
承包人：身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守，加工承包合同范本。
一、 合同標(biāo)的
甲方將座落于 的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期間，實(shí)行按件計(jì)算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包經(jīng)營期限為____年，即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
;____________________________________________________.
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時(shí)將XX木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時(shí)足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項(xiàng)加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時(shí)上報(bào)甲方審定后報(bào)廢，乙方不得擅自處理，合同范本《加工承包合同范本》。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財(cái)產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財(cái)產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時(shí)終止合同并追究乙方的'違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財(cái)廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、 違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金 元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、 其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價(jià)取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決 。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
木材加工合同書樣本2
甲方：______________________________
乙方：______________________________
________________根據(jù)施工需要，甲方將_____________________工程以包工不包料方式分包給乙方進(jìn)行施工。為便于班組間施工作業(yè)的交叉管理，明確雙方在履約過程中的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)，確保分項(xiàng)工程施工質(zhì)量，加強(qiáng)施工進(jìn)度的控制，保證工程順利進(jìn)行，經(jīng)雙方共同協(xié)商訂立如下合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱：________________________________
二、工程地點(diǎn)：________________________________
三、承包范圍：
施工圖紙范圍以內(nèi)框架主體的模板工程的所有施工內(nèi)容，施工過程中（含施工前）的一切圖紙變更，技術(shù)更改隨變，已包在承包范圍以內(nèi)。
四、工程內(nèi)容：
模板制作、安裝、模板拆除、清理分類堆放、板面清理、板縫隙密封處理、起釘子等一切模板施工工序。工程完工周轉(zhuǎn)材料清理、分類歸堆。
五、工程承包方式：
1．本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包質(zhì)量、包進(jìn)度、包安全、包文明施工、包材料節(jié)約）。手提電動工具及手工工具乙方負(fù)責(zé)。
2．按施工圖紙，包括變更等部分模板工程人工費(fèi)按實(shí)際展開面積計(jì)價(jià)。
六、質(zhì)量要求：
1．嚴(yán)格要求按圖施工，符合規(guī)范要求，質(zhì)量等級必須滿足合格。
2．模板及其支架必須具有足夠的剛度、強(qiáng)度和穩(wěn)定性，其支架的支承部分必須有足夠的支承面積。漏漿由木工班組清理干凈，澆砼時(shí)木工必須安排專人看模，漏下砼漿用水沖洗干凈，否則每次罰款200元。
七、施工工期：
乙方施工必須滿足流水作業(yè)需要，按時(shí)完成甲方進(jìn)度計(jì)劃安排，且不得因自身原因延誤其它班組施工進(jìn)度。
八、付款方式：_____________________________
九、工程管理雙方責(zé)任：
a、甲方責(zé)任
1．提供有效的施工圖紙，處理施工技術(shù)問題；
2．提供外腳手架及安全防護(hù)網(wǎng)；
3．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場各作業(yè)班組交叉作業(yè)及其他情況下發(fā)生的矛盾問題，盡量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必須服從甲方的處理意見；
4．及時(shí)將支模用的材料供應(yīng)至現(xiàn)場；
5．負(fù)責(zé)模板工程質(zhì)量跟蹤檢查及質(zhì)量監(jiān)督，負(fù)責(zé)模板分項(xiàng)工程質(zhì)量評定及驗(yàn)收；
6．根據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同及施工圖要求，甲方為分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的最終確認(rèn)者；
7．組織有關(guān)人員在拆模后及時(shí)對砼表面平整度、垂直度、夾渣漏漿情況等方面進(jìn)行實(shí)測，按現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范及評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量評定，并以實(shí)際評定結(jié)果作為對乙方模板安裝質(zhì)量的獎罰依據(jù)；
8．提供施工用水、用電及夜間施工照明和工人現(xiàn)場臨時(shí)住宿；
9．按合同約定進(jìn)度支付工程款。
b、乙方責(zé)任
1．施工前，必須熟悉圖紙，對工人進(jìn)行安全技術(shù)交底，所有工人必須是熟練工人，特殊工種操作必須持證上崗。遵守法規(guī)和甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理?xiàng)l例，服從甲方施工管理人員指揮，不得以任何理由為難甲方人員；
2．熟悉圖紙，按圖紙要求提前配好模板，盡量減少余料；
3．在施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)問題，及時(shí)向甲方工長匯報(bào)，不得擅自更改設(shè)計(jì)；
4．甲方提供的大件施工工具、機(jī)械等，乙方在使用過程中要注意養(yǎng)護(hù)，操作不當(dāng)和人為造成的損壞要賠償，所發(fā)生的安全事故由乙方負(fù)責(zé)；
5．按圖紙及工藝要求提前做好材料計(jì)劃，報(bào)甲方工長審批；
6．乙方必須嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程及有關(guān)安全法規(guī)，造成的安全事故責(zé)任由乙方承擔(dān)；
7．文明施工，做好施工組織、管理，切實(shí)做到工完場地清、模板起釘、材料分類歸攏，堆放整齊有序。特別要注意檢查柱頭、梁溝等，務(wù)必清理干凈；
8．提前安排好澆砼期間的木工值班工作，澆砼過程中要經(jīng)常檢查，如發(fā)現(xiàn)有變形、松動等現(xiàn)象要及時(shí)修補(bǔ)加固；
9．因質(zhì)量不合格或其他過失造成的返工，屬于乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引起的工機(jī)料損失；
10．協(xié)調(diào)好流水作業(yè)相關(guān)班組的`工作程序，不得故意刁難；
11．工地內(nèi)不得鬧事生非，不得中傷他人、打架，各項(xiàng)違法活動一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處100元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者扭送公安機(jī)關(guān)處理；
12．合理使用模板，未經(jīng)主管工長同意不得隨意切割成形大塊模板，違者視其情節(jié)輕重每次罰款200元以上；
13．本工程乙方和第三方簽的任何協(xié)議、合同，屬乙方自已責(zé)任，與甲方無關(guān)，甲方不予認(rèn)可；
14．施工過程中本班工人因自已原因或違章出現(xiàn)的一切安全事故（含第三者）均由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任；
15．甲方嚴(yán)格禁止乙方擅自拆、改、移動配電設(shè)施，以及損失配電設(shè)施的行為及違反安全用電的行為，發(fā)生一切后果由乙方承擔(dān)；
16．甲方嚴(yán)格禁止乙方擅自拆、改、移動安全防護(hù)設(shè)施、以及損壞安全防護(hù)設(shè)施的行為及違反安全操作的行為，發(fā)生一切后果由乙方承擔(dān)；
17．進(jìn)入施工現(xiàn)場不按規(guī)定使用安全帽和安全帶，甲方責(zé)令未改者，處以50元罰款；
18．乙方負(fù)責(zé)人必須堅(jiān)守工地，安排工作，指揮管理，帶領(lǐng)所屬員工按甲方要求和有關(guān)施工操作安全規(guī)范要求，保質(zhì)、保量按進(jìn)度計(jì)劃要求進(jìn)行施工。凡管理不善，管理失職所造成的一切損失和不良社會影響，一概由乙方負(fù)責(zé)人承擔(dān)，經(jīng)三次指出而沒改進(jìn)的，甲方有權(quán)終止協(xié)議，余下的工程款不作結(jié)算。
十、工程變更：
增加施工項(xiàng)目或由于圖紙變更施工內(nèi)容變化大，造價(jià)增加較大，原合同條款不能言表的，可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
十一、保修責(zé)任：
保質(zhì)、保修期內(nèi)，甲方通知乙方限定時(shí)間內(nèi)不整改，甲方將另派請人保修，費(fèi)用在保質(zhì)金中扣除。
本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽訂之日起生效。
甲方：_____________________________
乙方（施工責(zé)任方）：_______________
簽約地點(diǎn)：_________________________
簽約日期：年 月 日
木材加工合同書樣本3
承攬方：
身份證號：
電話 ：
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：
電話：
_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 ：加工產(chǎn)品及工價(jià)（見產(chǎn)品清單）
第二條 ：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）
第三條 ：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的.工價(jià)結(jié)賬（有特殊約定的除外）；
第五條： 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條： 交貨時(shí)間和地點(diǎn)：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條： 結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時(shí)借支除外）。
第八條： 其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無關(guān)。
第九條： 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理（返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任；
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條： 定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿，水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé)；
3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
定作方（代表人）________________________
簽訂地點(diǎn)：
_______年___月___日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點(diǎn)：
_______年___月___日
木材加工合同書樣本4
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
風(fēng)險(xiǎn)提示：
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
風(fēng)險(xiǎn)提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識。
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
風(fēng)險(xiǎn)提示：
定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí)，要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
風(fēng)險(xiǎn)提示：
運(yùn)輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具�？偟囊笫沁\(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。
此外，運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān)，應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
第十條轉(zhuǎn)包
風(fēng)險(xiǎn)提示：
在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時(shí)交付工作成果，應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同。
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
�。�1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
�。�2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的`運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（____）項(xiàng)處理：
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
木材加工合同書樣本5
訂立合同雙方：
甲方：_________________
乙方：__________________
經(jīng)甲、乙雙方商定，甲方將“ 的廠房及宿舍樓約5萬平方米”工程按職責(zé)承包給乙方施工。本著互惠互利的原則，參照合同法及建筑安裝承包合同條例之規(guī)定，結(jié)合甲方與開放商所簽訂的合同條款，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程名稱
二、工程地點(diǎn)
三、承包內(nèi)容及形式
1、承包內(nèi)容：土建工程、裝修裝飾工程、消防、防雷、水電等圖紙內(nèi)容內(nèi)的工程。
2、承包方式：甲方以職責(zé)考核形式承包給乙方，即包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全、包現(xiàn)場文明施工(含符合廣西區(qū)五建的CI形象達(dá)標(biāo))和包項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算并自負(fù)盈虧等一切內(nèi)容。
四、開竣工時(shí)間
簽訂建設(shè)工程施工合同中規(guī)定的工期為準(zhǔn)。 工程實(shí)際開工日期以開發(fā)商(建設(shè)方)的開工通知書為準(zhǔn)。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
質(zhì)量等級為合格。
六、工程價(jià)款
合同價(jià)款及調(diào)整
1、工程結(jié)算方式：
工程根據(jù)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證和實(shí)際完成工程總量計(jì)算造價(jià)，造價(jià)根據(jù)工程計(jì)價(jià)依據(jù)計(jì)算，經(jīng)雙方充分核對認(rèn)同，結(jié)算價(jià)按總造價(jià)計(jì)取。
2、工程計(jì)價(jià)依據(jù)：
(1)、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB50500——20_;
(2)、《<建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB50500——20_廣西壯族自治區(qū)實(shí)施細(xì)則》;
(3)、20_年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》、《廣西壯族自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額》、《廣西壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修安裝園林綠化工程費(fèi)用定額》;
(4)、20_年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額廣西壯族自治區(qū)估價(jià)表》;
(5)、本工程的施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證;
(6)現(xiàn)行的有關(guān)配套文件、國家、自治區(qū)及南寧市政策性調(diào)整有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的文件規(guī)定執(zhí)行。
3、費(fèi)率：按《廣西壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修安裝園林綠化工程費(fèi)用定額》中值取費(fèi)。
4、材料價(jià)格：按工程實(shí)際施工期間南寧市建設(shè)管理部門發(fā)布的建設(shè)工程造價(jià)信息相應(yīng)材料價(jià)格平均值進(jìn)行計(jì)算，無信息價(jià)的由發(fā)包人、承包人根據(jù)市場價(jià)格協(xié)商確定。
5、合同價(jià)款的其他調(diào)整因素：
6、結(jié)算審定：承包人在竣工驗(yàn)收合格后30內(nèi)將結(jié)算書及所有結(jié)算資料一式兩份送發(fā)包人審核，發(fā)包人自收到結(jié)算書及結(jié)算資料后30日內(nèi)審定，如雙方對結(jié)算有異議，可請有審計(jì)資質(zhì)的單位審定，審計(jì)費(fèi)用由雙方協(xié)商解決，審定時(shí)間為30天。
自發(fā)包人收到結(jié)算書及結(jié)算資料30日后，如發(fā)包人不審核業(yè)不予答復(fù)，視同認(rèn)可承包人提交的結(jié)算書。
七、甲方職責(zé)
總則是有義務(wù)履行宏觀協(xié)調(diào)、過程監(jiān)督、工程手續(xù)但不承擔(dān)具體的工程質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟(jì)成本責(zé)任。簡要分述如下：
1、負(fù)責(zé)協(xié)商乙方與開發(fā)商、監(jiān)理和政府各部門等之間的關(guān)系、保證工程順利進(jìn)行的施工環(huán)境。
2、由工地項(xiàng)目經(jīng)理代表甲方組成項(xiàng)目部，協(xié)助乙方搞好全面施工管理，并協(xié)助乙方審核與開發(fā)商(含設(shè)計(jì)院)之間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理等方面的書面資料。
3、按照乙方每月的.工程進(jìn)度計(jì)劃，現(xiàn)場檢查落實(shí)并督促整改;
對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對現(xiàn)場場容安全文明施工進(jìn)行全面監(jiān)控。對不整改或整改不利的，有權(quán)向乙方提出強(qiáng)行整改乃至停工整頓的要求，乙方應(yīng)予保障。
4、協(xié)助乙方辦理竣工結(jié)算及竣工資料。
代為乙方交納相關(guān)的工程稅金。
八、乙方職責(zé)
總則是在甲方對外宏觀協(xié)調(diào)并履行工程手續(xù)、對內(nèi)過程監(jiān)督之下，按照甲方與開發(fā)商(建設(shè)方)所簽訂的施工合同、協(xié)議(含其他合同補(bǔ)充協(xié)議)，全面具體的由與常務(wù)副經(jīng)理為首的項(xiàng)目部組織實(shí)施并同時(shí)自行承擔(dān)責(zé)任權(quán)利及保證對甲方管理費(fèi)的上繳。簡要分述如下：
1、自行編制進(jìn)度計(jì)劃一式兩份報(bào)送甲方，每月25日報(bào)送當(dāng)月完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式兩份。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按合同工期要求，落實(shí)工程進(jìn)度管理措施，確保施工進(jìn)度。如無故延期，自負(fù)違約責(zé)任。
2、搞好現(xiàn)場規(guī)劃布局，做到文明施工，達(dá)標(biāo)管理。
現(xiàn)場布置應(yīng)參照CI規(guī)范執(zhí)行。嚴(yán)格現(xiàn)場施工安全管理，落實(shí)安全防范措施，保障安全無事故。如有事故發(fā)生，自行承擔(dān)事故的一切直接損失和間接損失。
3、應(yīng)嚴(yán)格管理，保障工程質(zhì)量。
所用原材料、成品半成品必須具有合格證和材料證明，不合格材料不得用于工程;按規(guī)取樣送檢，因工程質(zhì)量問題而造成返工或罰款或影響交竣工的損失，自認(rèn)自負(fù)。
4、因該工程為總承包形式，為工程而發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方自理，(具體細(xì)則可另行約定)。
5、根據(jù)甲方與開發(fā)商(建設(shè)方)簽訂的施工合同及協(xié)議，乙方按規(guī)自行編制竣工結(jié)算書由甲方報(bào)開發(fā)商審定后，作為結(jié)算依據(jù)。
6、教育職工要服從甲方的管理，一切工程管理活動均應(yīng)以甲方名義出現(xiàn)，否則所造成的不良后果由乙方自負(fù)。
7、乙方施工主要資源如主材、勞務(wù)、分包商等第三方需要簽訂的合作協(xié)議以甲方項(xiàng)目部明細(xì)簽訂，乙方承諾如有發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，與甲方無關(guān)，由乙方獨(dú)立承擔(dān)完全責(zé)任。
工程日常管理過程中，以甲方名義與開發(fā)商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和政府相關(guān)部分等發(fā)生的書面文件，乙方均予以認(rèn)可并視為對自己的約束，同時(shí)享有其利益并承擔(dān)義務(wù)。
九、結(jié)算與付款方式
1、該工程甲方與開發(fā)商所簽訂的施工合同、協(xié)議和補(bǔ)充條款，乙方必須全面認(rèn)可并嚴(yán)格執(zhí)行，決算以開發(fā)商最終審定的結(jié)算為依據(jù)。
2、開發(fā)商(建設(shè)方)每次撥付的工程款進(jìn)入賬戶，甲方扣除總承包管理費(fèi)、國家稅費(fèi)等相關(guān)規(guī)費(fèi)，余額分配計(jì)劃，報(bào)經(jīng)甲方平衡審批后撥付給乙方。
甲方有權(quán)監(jiān)督乙方按照第三方(材料供應(yīng)商、分包商、居間方、勞務(wù)隊(duì)等)的協(xié)議條款及時(shí)付清余欠的各種費(fèi)用，以免發(fā)生不必要的糾紛。
3、根據(jù)甲方與開放商(建設(shè)方)簽訂的建設(shè)工程施工合同，其利益與風(fēng)險(xiǎn)由乙方獨(dú)立享有和承擔(dān)。
4、甲方應(yīng)收取的相關(guān)費(fèi)用見本協(xié)議十五條規(guī)定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各項(xiàng)工程進(jìn)度款
6、本項(xiàng)目根據(jù)甲方和業(yè)主簽訂的合同條款，為前期由乙方墊資到第一層頂板完成后業(yè)主開始按完成量的80%支付工程進(jìn)度款;
當(dāng)完成到主體封頂時(shí)再支付完成量的80%給乙方。裝修工程每月工程進(jìn)度款80%，工程竣工支付90%，竣工驗(yàn)收后十五天內(nèi)支付到97%，留3%保修金。
十、保修期及保修范圍
按建設(shè)部現(xiàn)行規(guī)定以及開發(fā)商合同要求執(zhí)行。保修期間凡接到要求保修通知，乙方應(yīng)及時(shí)派人維修。
十一、獎罰
工程獎罰條款執(zhí)行開發(fā)商合同。如發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門規(guī)定執(zhí)行，其他參照甲方公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處理。
十二、違約責(zé)任
1、違約造成的經(jīng)濟(jì)損失概由違約方承擔(dān)。
任何一方在對方未違反正式合同的情況下要求毀約時(shí)，除了須承擔(dān)對方全部經(jīng)濟(jì)損失外，尚必須向?qū)Ψ街Ц稉p失額度10%的違約金。
2、乙方在施工中如發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故或進(jìn)度嚴(yán)重拖期等重大問題時(shí)，乙方必須徹底整改，整改不力，甲方有權(quán)考慮其他必要的措施，以期改善。
3、當(dāng)發(fā)生一般質(zhì)量、安全或工期問題時(shí)，乙方應(yīng)迅速采取有效措施糾正，如因糾正不力而遇開發(fā)商處罰，則責(zé)任自負(fù)。
十三、爭議的解決程序
乙方可向甲方上級訴求協(xié)調(diào) 向人民法院起訴。
十四、安全施工
1、乙方按安全施工有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，以確保施工操作者和第三者的人身安全，承擔(dān)由于安全措施不力造成的事故責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。
2、若發(fā)生重大質(zhì)量和安全事故，乙方應(yīng)立即向甲方報(bào)告并通知相關(guān)部分，甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方處理，發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、施工中乙方應(yīng)注意搞好周邊關(guān)系并加強(qiáng)現(xiàn)成治安保衛(wèi)工作，應(yīng)設(shè)專職安全員和保衛(wèi)人員，如發(fā)生事故自行承擔(dān)一切后果。
十五、工程管理及費(fèi)用結(jié)算
1、本工程造價(jià)按甲方總承包合同和補(bǔ)充合同所規(guī)定的原則計(jì)算，乙方上繳甲方工程管理費(fèi)及稅金按工程造價(jià)的7%繳納(稅后)且按建設(shè)方每期撥款的數(shù)額支付給乙方。
2、乙方提出項(xiàng)目墊金運(yùn)作方案，并分步實(shí)施中不斷修正完善。
該方案切實(shí)可行，甲方有監(jiān)督權(quán)和認(rèn)可權(quán)，乙方方案未獲認(rèn)可時(shí)，甲方有權(quán)拒絕乙方繼續(xù)使用項(xiàng)目章對外簽約及一甲方名義對外賒欠費(fèi)用。
3、乙方充分理解本工程的前期墊資條款，乙方保證以自身實(shí)力籌措資金完成墊資施工額度，施工期間不以任何理由或借口推辭，保證按總承包合同和補(bǔ)充合同要連續(xù)施工。
在甲方與開發(fā)商(建設(shè)方)所簽訂的本工程承包合同及相關(guān)補(bǔ)充條款的基礎(chǔ)上，若因乙方原因出現(xiàn)無力繼續(xù)施工，工程進(jìn)度形象嚴(yán)重拖后時(shí)，乙方愿無條件退場，而且無條件接收甲方或其委托的司法部門對現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料(鋼管、模板)、機(jī)械設(shè)備(塔吊、砼泵等)等一切物資的就地封存變賣方式，用以處理所發(fā)生的民工工資，欠款等債務(wù)。
4、乙方保證加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量管理，質(zhì)量上創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，質(zhì)量獎懲甲方與開發(fā)商簽訂的合同執(zhí)行。
5、乙方保證加強(qiáng)現(xiàn)場文明施工管理，爭創(chuàng)南寧市級文明工地稱號，文明工地獎懲按甲方與開發(fā)商簽訂的合同執(zhí)行。
乙方保證最終并維護(hù)中廣西區(qū)五建形象，爭創(chuàng)廣西區(qū)五建CI形象達(dá)標(biāo)，如獲通過，則由甲方按有關(guān)規(guī)定獎勵乙方，如80%方在工地文明施工、安全管理中出現(xiàn)問題受到政府相關(guān)部門的處罰，乙方除自行承擔(dān)一切責(zé)任和由此發(fā)生的費(fèi)用。
6、現(xiàn)場施工管理人員由乙方做好工程現(xiàn)場管理工作以及與開發(fā)商的協(xié)調(diào)工作。
十六、其他
1、本合同未盡事宜，按甲方與開發(fā)商所簽合同，協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行
2、甲方刻制項(xiàng)目印章壹枚，用以與開發(fā)商函件往來使用。
所有對外函件由乙方起草，甲乙雙方現(xiàn)場經(jīng)理協(xié)商修改后由甲方項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。乙方確認(rèn)函件的有效性并視為對自己的約束而獨(dú)享其職責(zé)權(quán)利。項(xiàng)目印章由甲方負(fù)責(zé)保管并監(jiān)督使用。
3、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地向合同簽訂地的人民法院起訴。
4、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，具有同樣效力。
本合同附件與本合同同具效力。
附件一：本工程總承包合同
附件二：工程內(nèi)部承包合同
甲方 法人代表(負(fù)責(zé)人)： 乙方法人代表(負(fù)責(zé)人)：
合同簽訂日期： 年 月 日
【木材加工合同書樣本】相關(guān)文章：
木材生意合同書樣本12-15
木材合同書樣本（精選17篇）01-18
加工合同書樣本03-01
加工合同書樣本（合集）03-08
石材加工合同書樣本12-07
機(jī)械加工合同書樣本06-01
簡易加工合同書樣本12-19
工業(yè)加工合同書樣本12-22
加工合同書樣本常用版05-07