- 相關推薦
設備承攬合同范本
在當今不斷發(fā)展的世界,合同對我們的幫助越來越大,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編幫大家整理的設備承攬合同范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
設備承攬合同1
定作人(委托方):(以下簡稱甲方)
承攬人(施工方):(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)規(guī)定,本著平等自愿、誠實守信原則,雙方經(jīng)充分協(xié)商,就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱
乙方承攬的xx縣xx鎮(zhèn)境內(nèi)電線電纜安裝工程。
第二條:工程地點
(xx省xx縣xx鎮(zhèn)xx村到xx村境內(nèi))
第三條:工程價款及付款方法
工程價款按量計價,其中電纜按1元每米計價,上述計價均按人民幣計價。
甲方應于竣工驗收后當日內(nèi)將工程款支付給乙方,支付方式為:現(xiàn)金。
第四條:工程期限
施工期限為20xx年10月3日開始至20xx年10月13日結束,施工期限為10日。
第五條:工程質(zhì)量標準
乙方安裝的工程質(zhì)量應符合國家標準及地方的規(guī)定,同時也應符合甲方的要求。
第六條:承包形式及材料設備供應
乙方承包方式為包工不包料,乙方準備施工設備及相應人員,甲方負責提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。
第七條:甲方義務
1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。
2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。
3、施工前甲方應為乙方整理出現(xiàn)場,施工后甲方應為乙方施工提供相應的'便利
4、甲方負責監(jiān)督乙方的施工進程。
5、施工完工后三天內(nèi)甲方負責組織驗收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務。
第八條:乙方義務
1、乙方進駐甲方工程工地后,應嚴格遵守甲方的規(guī)章制度,不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料,保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關保險,做好安全保障措施,如出現(xiàn)安全事故,由乙方全部負責。
4、乙方按施工圖負責組織施工,按期竣工?⒐ず,五天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條:違約責任
1、甲方應按工程所需提供材料,如因甲方未能按時提供材料,導致乙方工期延長,乙方不承擔責任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的,乙方負責賠償同種規(guī)格及品牌材料,由此造成工期延誤的,乙方應按日支付違約金,每日違約金為合同總價款的1‰。
3、因乙方自身原因中途解除合同的,乙方承擔違約金人民幣:20000元整。(大寫:貳萬元整)
第十條:本合同自雙方簽字蓋章后生效,本合同正本一式兩份,雙方各一份。第十一條:乙方簽字確認的材料清單為本合同附件,與本合同具備同等法律效力。
第十二條:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,可簽訂補充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議,協(xié)商解決,未能解決,雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方:(簽字并蓋章)______
乙方:(簽字并蓋章)______
設備承攬合同2
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1.合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是:___________________________
。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.合同金額
2.1 合同總金額為人民幣:_______________(RMB:__________)
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3.付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(RMB___________)。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(RMB________)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(RMB______)。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(RMB________________)。
3.5 其它事項
________________________________________________
4.合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的'售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5.安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________
乙方:___________________
地址:________________
地址:___________________
電話:________________
電話:___________________
傳真:________________
傳真:___________________
簽約代表:____________
簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡人員:________
指定聯(lián)絡人員:___________
【設備承攬合同】相關文章:
承攬合同 -加工承攬合同04-26
承攬合同(條款) -加工承攬合同04-26
承攬合同(半成品) -加工承攬合同04-26
加工承攬合同(2) -加工承攬合同04-26
加工承攬合同(1) -加工承攬合同04-26
承攬合同(簡4) -加工承攬合同04-26
承攬合同(簡3) -加工承攬合同04-26
承攬合同(簡2) -加工承攬合同04-26
承攬合同(簡1) -加工承攬合同04-26