模具及零件加工合作合同

時間：2023-04-29 23:27:07 合同范本我要投稿

相關(guān)推薦

模具及零件加工合作合同范本

定作方：承攬方：

模具及零件加工合作合同范本

地址: 地址:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

聯(lián)系人: 聯(lián)系人:

一、經(jīng)雙方友好協(xié)商, 定作方委托承攬方加工生產(chǎn)__ __ 模具共______ 套。雙方達(dá)成如下加工協(xié)議模具基本情況：

產(chǎn)品名稱序號零件名稱穴數(shù)( 模具類型) 模具單價(RMB 元)

交貨條件

總價：(含17% 增值稅)

二、以上各套模具使用材質(zhì)：_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。

三、雙方的權(quán)利及責(zé)任：

定作方責(zé)任及權(quán)利如下：

1. 定作方負(fù)責(zé)交付給承攬方本項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度要求及計劃，并盡可能地提供項(xiàng)目的銷售預(yù)測。

2. 定作方負(fù)責(zé)交付給承攬方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料，并且負(fù)責(zé)技術(shù)方面的支持工作。

3. 對交付給承攬方的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，定作方具有唯一的解釋權(quán)，當(dāng)發(fā)生歧義時，承攬方應(yīng)征詢定作方意見，由定作方確認(rèn)。

4. 承攬方完成模具的設(shè)計和制造后，由定作方去承攬方現(xiàn)場對模具進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)或由承攬方提供產(chǎn)品樣品到定作方進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。

承攬方權(quán)利及責(zé)任如下：

1. 承攬方負(fù)責(zé)根據(jù)定作方提供的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行模具的設(shè)計和制造，承攬方負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定按時完成符合定作方設(shè)計要求的模具。

2. 承攬方負(fù)責(zé)按時按量提供認(rèn)證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時承攬方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)的檢驗(yàn)測試報告供定作方確認(rèn)。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗(yàn)測試報告(注明修改的地方)

3. 模具由定作方認(rèn)證合格后，由承攬方負(fù)責(zé)模具的封存。如定作方同意承攬方進(jìn)行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn)，則由承攬方負(fù)責(zé)模具的修理和維護(hù)，承攬方必須根據(jù)定作方或定作方授權(quán)的第三方的訂單進(jìn)行批量生產(chǎn)。

4. 對給定作方生產(chǎn)的所有模具，承攬方應(yīng)提供的詳細(xì)的設(shè)計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準(zhǔn)。

四、技術(shù)條款：

1. 模具的修理和維護(hù)：在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護(hù)由承攬方負(fù)責(zé);

2. 在雙方協(xié)商無異議之后，定作方提供產(chǎn)品設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進(jìn)行技術(shù)交流或承攬方派工程人員到定作方進(jìn)行技術(shù)交流，產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求列表見附件1 ;

3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達(dá)到定作方的品質(zhì)要求。

4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達(dá)到承攬方的交貨要求：

日產(chǎn)能：_______K 月產(chǎn)能：______K

5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達(dá)到萬次。

6. 未經(jīng)定作方允許, 嚴(yán)禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進(jìn)行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔(dān)違約責(zé)任。

五、商務(wù)條款：

1. 模具價格：

1.1 經(jīng)雙方協(xié)商后，由承攬方提供定作方認(rèn)可的模具最終報價，并簽訂價格確認(rèn)書，作為本合同不可缺少的一部分。

1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。

1.3 模具價格總金額已包含如下費(fèi)用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費(fèi)用：

1.3.1 承攬方對產(chǎn)品進(jìn)行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費(fèi)用;

1.3.2 承攬方按合同規(guī)定進(jìn)行模具設(shè)計、試模所需的材料和設(shè)備及人工等費(fèi)用;

1.3.3 承攬方提供給定作方進(jìn)行模具和產(chǎn)品認(rèn)證的試模樣品(套)的費(fèi)用;

1.3.4 承攬方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費(fèi)用;

1.3.5 承攬方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準(zhǔn)備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費(fèi)用。

1.4 當(dāng)定作方書面要求承攬方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計的變更對模具進(jìn)行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費(fèi);如果模具修改較復(fù)雜，對整個模具的結(jié)構(gòu)影響很大，則由承攬方根據(jù)修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔(dān)相應(yīng)的模具修改費(fèi)用。如果因?yàn)槌袛埛降脑? 因模具不能滿足定作方的要求而進(jìn)行的修�；蚋哪�, 定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。

1.5 由于承攬方原因?qū)е露ㄗ鞣叫枰ㄙM(fèi)正常技術(shù)支持外的人工及費(fèi)用，承攬方應(yīng)根據(jù)定作方認(rèn)可的方式給予相應(yīng)的補(bǔ)償。

2. 開模進(jìn)度：

2.1 承攬方在收到定作方確認(rèn)后的產(chǎn)品圖檔之后，即開始進(jìn)入模具設(shè)計和制作階段, 開模周期為__ 天。

2.2 由于定作方原因造成制模進(jìn)度的延誤，不計算在內(nèi)。

2.3 如果承攬方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤，導(dǎo)致模具無法驗(yàn)收合格而定作方又急需生產(chǎn)，承攬方應(yīng)先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn)，同時再根據(jù)圖紙和樣板要求免費(fèi)重新開模。

3. 付款方式:

乙方同意甲方按如下方式付款。

3.1 結(jié)算的方式：

;開17% 增值稅發(fā)票。

3.1.1 本合同制造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整)，定作方支付模具總金額的_____% ，剩余___% 模具費(fèi)分?jǐn)傇谑譑產(chǎn)品內(nèi)，如果訂單數(shù)量不足K ，定作方需補(bǔ)給承攬方未攤完的模具費(fèi)。

3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發(fā)票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內(nèi)支付。

4. 產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗(yàn)收合格且經(jīng)定作方書面確認(rèn)后，承攬方方可接受定作方或定作方授權(quán)的第三方的訂單。定作方授權(quán)的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。

六、產(chǎn)品品質(zhì)保證

承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以保證產(chǎn)品品質(zhì)( 首件確認(rèn)報告) 。

定作方對品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要保留修改的權(quán)利。

七、模具所有權(quán)

1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權(quán)，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權(quán)。如在承攬方生產(chǎn), 由承攬方負(fù)責(zé)保管, 未經(jīng)定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn), 否則定作方有權(quán)要求承攬方退還模具費(fèi)并賠償造成的損失。

2. 定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉(zhuǎn)出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進(jìn)行轉(zhuǎn)移驗(yàn)收，并自行承擔(dān)費(fèi)用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。承攬方有義務(wù)對模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理，并發(fā)運(yùn)至定作方指定的地點(diǎn)。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉(zhuǎn)移給定作方。

3. 模具轉(zhuǎn)移過程中，如因承攬方不當(dāng)組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔(dān)。

八、模具維護(hù)

1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 并在此期間內(nèi)由承攬方負(fù)責(zé)免費(fèi)保養(yǎng)維修, 如模具在使用壽命內(nèi)不能使用, 承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或重新開模, 并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。

2. 承攬方應(yīng)對模具的修改、維護(hù)和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護(hù)和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)或證據(jù)，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應(yīng)將登記記錄復(fù)印一次給定作方。承攬方應(yīng)主動定期完成此項(xiàng)任務(wù)，無需定作方另行提出要求。

九、知識產(chǎn)權(quán)

1. 本合同所涉及的產(chǎn)品造型及定作方提供的設(shè)計圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權(quán)為定作方所擁有，未經(jīng)定作方許可，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產(chǎn)生的一切損失由承攬方負(fù)責(zé);定作方僅同意承攬方基于本合同項(xiàng)下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,

2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設(shè)計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權(quán)追究承攬方相應(yīng)的責(zé)任; 未經(jīng)定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。

3. 未經(jīng)定作方許可，嚴(yán)禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負(fù)責(zé);

4. 其它未盡保密事項(xiàng)，依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協(xié)議” 執(zhí)行。

十、違約責(zé)任

1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規(guī)定的各階段的進(jìn)度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔(dān)違約責(zé)任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

2. 如果因?yàn)槌袛埛降脑蛟斐沙袛埛教峁┙o定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)達(dá)不到定作方的要求并且在組裝過程中導(dǎo)致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費(fèi)用。雙方可另行簽署<< 生產(chǎn)用原材料/ 零部件采購合同>> 進(jìn)行約定。

3. 如果因?yàn)槌袛埛降脑蛟斐沙袛埛教峁┙o定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進(jìn)度達(dá)不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機(jī)，或者定作方被迫因此取消此項(xiàng)目，從而使定作方及其客戶遭受嚴(yán)重的研發(fā)損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實(shí)際情況承攬方另外承擔(dān)定作方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。

4. 如承攬方因?yàn)椴豢煽咕芰?包括戰(zhàn)爭、火災(zāi)、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責(zé)。承攬方應(yīng)在不可抗拒力發(fā)生后24 小時內(nèi)以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2 周以上，定作方有權(quán)取消本合同。

5. 其它未盡事宜：按《合同法》執(zhí)行。

十一、糾紛解決

對于實(shí)施本合同而發(fā)生的任何爭議, 雙方首先通過友好協(xié)商解決, 如在30 天內(nèi)協(xié)商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區(qū)人民法院處理。

十二、本合同雙方須嚴(yán)格執(zhí)行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩周征得對方同意, 方可終止本合同。

定作方: 承攬方:

代表: 代表:

年月日年月日

上一篇：牦牛購銷合同下一篇：沒有了

【模具及零件加工合作合同】相關(guān)文章：

模具加工合同范本02-10

模具委托加工合同范本11-23

模具委托加工合同范本02-21