承包設(shè)備加工生產(chǎn)承攬合同書

時(shí)間：2024-05-08 08:56:38 加工承攬合同我要投稿

相關(guān)推薦

承包設(shè)備加工生產(chǎn)承攬合同書范本

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同的簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的承包設(shè)備加工生產(chǎn)承攬合同書范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

承包設(shè)備加工生產(chǎn)承攬合同書范本

　　委托方：__________________________（以下簡稱甲方）

　　承攬方：__________________________（以下簡稱乙方）

　　經(jīng)友好協(xié)商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業(yè)務(wù)，為明確雙方責(zé)任，確保完成任務(wù)，共同信守合約，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定如下協(xié)議，以供雙方共同遵守執(zhí)行。

　　1、所有設(shè)備加工、生產(chǎn)、制作時(shí)需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負(fù)責(zé)人辦理借用、歸還手續(xù)，丟失或者損壞由乙方按照甲方進(jìn)價(jià)賠償。

　　2、本勞務(wù)合同內(nèi)的總承包范圍____________________________________________________。

　　以上設(shè)備總工資人民幣_(tái)_________________________整（包括保險(xiǎn)費(fèi)）。

　　3、乙方在施工前，甲方負(fù)責(zé)提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時(shí)告知甲方更正，乙方在施工過程中無權(quán)擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負(fù)責(zé)；乙方同時(shí)需負(fù)責(zé)做好材料預(yù)算工作交給甲方。原材料卸車到設(shè)備裝車為止，施工時(shí)現(xiàn)場每天打掃一次。

　　4、本合同內(nèi)容從________年____月____日開始到________年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時(shí)甲方有權(quán)拒付工資。

　　5、乙方在施工過程中必須做到節(jié)材、節(jié)電、節(jié)時(shí)，同時(shí)施工時(shí)必須注意安全，制作現(xiàn)場及進(jìn)入車間需佩戴安全帽；同時(shí)制作施工時(shí)需要注意各方面的安全，水電、動(dòng)用氣割焊具、行車的使用要符合規(guī)范。乙方必須購買人身安全保險(xiǎn)（其費(fèi)用可由甲方墊付，手續(xù)乙方辦理）。一旦出現(xiàn)安全事故，概由乙方負(fù)責(zé)，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規(guī)定處理。

　　6、如乙方用錯(cuò)或者開錯(cuò)材料，由乙方賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。在甲方的用戶單位運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)乙方制作的質(zhì)量問題，也有乙方負(fù)責(zé)（包括車旅費(fèi)）。

　　7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)由甲方初步驗(yàn)收，最后以甲方的用戶單位驗(yàn)收為準(zhǔn)，在制作過程中乙方要絕對(duì)服從甲方的監(jiān)督及標(biāo)準(zhǔn)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)協(xié)商解決。

　　8、賠償辦法：乙方要以房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)作為抵押。

　　9、總承包工資支付辦法：__年終一次性結(jié)清工資（按實(shí)際完成量結(jié)算）。

　　10、本合同具有法律效力，雙方按照國家民法典執(zhí)行。

　　11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

　　12、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，有仲裁機(jī)關(guān)裁定。

　　甲方：________________乙方：________________

　　地址：________________地址：________________

　　聯(lián)系電話：________________聯(lián)系電話：________________

　　簽訂日期：________年____月____日簽訂日期：________年____月____日

【承包設(shè)備加工生產(chǎn)承攬合同書】相關(guān)文章：

加工承攬合同書03-04

器材加工承攬合同書04-23